Abc-contact.ru

АБС Контакт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Договор подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)

Договор подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 10,6 кб

Вполне типичный договор между двумя предприятиями, из которых одно выступает Подрядчиком, а втрое Заказчиком. Предметом Договора является продукция, которую Подрядчик обязуется изготовить своими силами и средствами (чей материал уточняет Договор), а Заказчик оплатить в оговоренный срок.

Права, обязанности

Обязательный раздел любого договора – права и обязанности сторон. В этом договоре:

  • продукция от Подрядчика должна соответствовать ГОСТу;
  • заказчик обеспечивает Подрядчика сырьевой базой для изготовления заказа, которую оплачивает изготовитель;
  • готовую продукцию Подрядчик реализует на территории своего предприятия (раз в месяц, декаду, неделю) через полномочного представителя от Заказчика;
  • вывоз готовой продукции осуществляется транспортом одного из участников Договора – как определятся;
  • акт сдачи и приема обязательный и подписывается обеими сторонами.

Цена и расчет

Цена произведенной продукции отображается в Договоре исходя, из стоимости материла и затрат производителя. Оплата за нее производится платежным получением после подписания акта приема-сдачи в течение обусловленных в документе дней.

Ответственность каждой стороны

В любом договоре, связанном с материальной ответственностью, должны быть пункты, регулирующие отношения межу субъектами договора. А именно, в случае нарушения срока сдачи продукции Подрядчик уплачивает пеню по 0,5 % от стоимости работ за каждый день просрочки, а также обязан выплатить оговоренную в % неустойку. Если Заказчик затягивает с оплатой, то уже он выплачивает Подрядчику пеню. Кроме пени, стороны имеют право взыскать с партнера понесенные по его вине убытки за вычетом из них неустоек или пени. Материальная ответственность уставлена и по другим возможным несоответствиям остальных пунктов, закрепленных в документе договоренностей, с реальной картиной. В чем и подписывают стороны этот Договор.

Бланк договора подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)

Образец договора подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями) (заполненный бланк)

Скачать Договор подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)

ДОГОВОР ПОДРЯДА на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями) №
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию своими силами и средствами из материала Заказчика (из собственного материала Подрядчика). Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

1.2. Срок действия договора с « » года до « » года.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа .

2.2. Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы материалом согласно поданной заявки. Переданный для работы материал оплачивается Подрядчиком.

2.3. Изготовленную продукцию Подрядчик передает на территории своего предприятия один раз в месяц числа, партиями по штук, полномочному представителю Заказчика.

2.4. Вывоз продукции с предприятия Подрядчика осуществляется Заказчиком самостоятельно.

2.5. Сдача-приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями сторон.

3. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена продукции определяется исходя из стоимости материала, поставленного Заказчиком, и отражается в акте сдачи-приемки выполненных работ в каждом случае индивидуально.

3.2. Деньги за выполненную работу перечисляются платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0.5% стоимости работ (включая стоимость материала), а если работа не окончена по истечении х недель со дня наступления срока исполнения заказа, Подрядчик уплачивает Заказчику, кроме начисленной пени, неустойку в размере % стоимости заказа (включая стоимость материала).

4.2. При просрочке принятия Заказчиком продукции он уплачивает Подрядчику пеню в размере % стоимости работ (включая стоимость материала) за каждый день просрочки, а в случае просрочки свыше дней – неустойку в размере % стоимости заказа (включая стоимость материала). Если в период просрочки Заказчика изготовленная продукция оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или уничтоженной по причинам, не зависящим от Подрядчика (пожар и т.д.), то риск случайной гибели падает на Заказчика, который обязан возместить понесенный Подрядчиком ущерб.

4.3. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон. При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.

4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов. В акте должно быть, наряду с другими данными, отмечено: количество экземпляров, подвергавшихся проверке, характер недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной продукции доброкачественной.

4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере % от стоимости некачественно выполненной продукции.

4.6. В случае несвоевременной оплаты выполненного заказа Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере % от стоимости заказа за каждый день просрочки.

4.7. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны понесенные по ее вине убытки, за вычетом из них неустойки(пени).

Читайте так же:
Вступление в наследство на квартиру в другом городе

4.8. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон, споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение арбитражного суда.

Договор на выполнение полиграфических работ

Общество с ограниченной ответственностью «Супервэйв Групп», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице генерального директора Силкина Виктора Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и физическое лицо, зарегистрировавшееся на сайте Исполнителя, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», которым условия настоящего Договора приняты путем присоединения к настоящему Договору в порядке, предусмотренном настоящим Договором, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора, порядок заключения Договора, общие положения

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель на основании Заказа, сформированного Заказчиком в электронной форме на сайте Исполнителя www.sph.ru (далее по тексту – «Сайт Исполнителя»), выполняет работы по изготовлению печатной продукции, работы, связанные с постпечатной обработкой продукции, с последующей передачей результата выполненных работ Заказчику, а также иные работы, согласованные Сторонами настоящего Договора (далее по тексту – «Работы»). Работы оплачиваются Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Условия настоящего Договора определены в тексте настоящего Договора Исполнителем и могут быть приняты Заказчиком исключительно путем присоединения к настоящему Договору.

1.3. Согласование Сторонами существенных условий настоящего Договора, в том числе качественных и количественных характеристик Работ, а также стоимости Работ (далее по тексту – «Условия Заказа») осуществляется путем формирования Заказчиком в электронной форме на Сайте Исполнителя Заказа, содержащего Условия Заказа. Условия Заказа считаются согласованными с момента направления Исполнителю посредством Сайта Исполнителя заполненной формы Заказа. Направление заполненной формы Заказа является безусловным согласием Заказчика заключить настоящий Договор и оплатить стоимость Работ.

1.4. Работы выполняются Исполнителем из материалов и силами Исполнителя в сроки указанные в Заказе. Стоимость материалов включена в стоимость Работ.

1.5. За правильность и полноту заполнения формы Заказа отвечает Заказчик. В случае наличия ошибок (опечаток и т.п.), либо предоставления неполных сведений в полях формы Заказа, Работы считаются выполненными надлежащим образом, если их результат соответствует заполненной Заказчиком форме Заказа.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. В целях формирования Заказа пользоваться макетами и/или образцами печатной продукции и изображений, размещенными на Сайте Исполнителя и/или самостоятельно создать свой макет, используя инструментарий Сайта Исполнителя.

2.1.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора денежная сумма, выплаченная Заказчиком Исполнителю в счет оплаты Работ, не подлежит возврату Заказчику.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. В целях надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору ознакомиться с Условиями использования Сайта Исполнителя и Инструкцией по заполнению формы Заказа в электронном виде, размещенной на Сайте Исполнителя. Условия использования Сайта Исполнителя и Инструкция по заполнению формы Заказа в электронном виде, размещенная на Сайте Исполнителя, являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

2.2.2. Ознакомиться на Сайте Исполнителя с функциональными возможностями оборудования, используемого Исполнителем для выполнения Работ, а также с инструментарием Сайта Исполнителя.

2.2.3. Не размещать на Сайте Исполнителя Заказы на изготовление следующих видов печатной продукции (в том числе продукции, тождественной или сходной до степени смешения со следующими видами печатной продукции):

• печатной продукции,содержащей тексты, изображения либо иные элементы, возбуждающие классовую, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду;
• печатной продукции,содержащей элементы эротики и/или порнографии;
• печатной продукции, имеющей оскорбительное содержание и/или содержащей тексты с нецензурной и/или ненормативной лексикой;
• знаков почтовой оплаты (марок и почтовых штемпелей);
• денежных знаков, ценных бумаг и других средств платежа (акции, векселя, долговые обязательства, аккредитивы и т.п.);
• удостоверений и иных официальных документов государственных и муниципальных органов;
• защищенной печатной продукции;
• документов, содержащих изображения печатей или штампов государственных органов или органов местного самоуправления;
• документов, содержащих изображения любых печатей или штампов, если на документах отсутствуют пометки «Копия», «Образец» и т.п.;
• бланков государственных органов;
• акцизных марок;
• проездных документов;
• медицинских рецептов и справок;
• печатной продукции,содержащей элементы и изображения, ограниченные к использованию действующим законодательством РФ или субъектов РФ, в том числе изображения государственных символов РФ и официальных символов субъектов РФ.

2.2.4. Использовать при формировании Заказа на выполнение Работ исключительно изображения, на использование (размещение) которых на соответствующей печатной продукции Заказчик имеет право.

2.2.5. Принять результат Работ в месте передачи, согласованном Сторонами, путем подписания Бланка Заказа;

2.2.6. При обнаружении отступлений от настоящего Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах, незамедлительно в письменном виде заявить об этом Исполнителю;

2.2.7. Оплатить Работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.2.8. Незамедлительно сообщить уполномоченному сотруднику Исполнителя (посредством телефона/электронной почты, размещенных на Сайте Исполнителя) о невозможности проведения оплаты либо некорректно внесённой оплате.

2.3. Исполнитель вправе:

2.3.1. Отказаться от выполнения Работ (не приступать к выполнению Работ) по изготовлению печатной продукции, указанной в пункте 2.1.3. настоящего Договора, а также в иных случаях, когда выполнение Работ в соответствии с условиями сформированного Заказчиком Заказа будет являться нарушением действующего законодательства РФ. Денежная сумма, выплаченная Заказчиком Исполнителю в счет оплаты Работ, в случае отказа Исполнителя от выполнения Работ в соответствии с настоящим пунктом, в том числе в случае размещения Заказчиком Заказа на выполнение Работ с нарушением условий, предусмотренных п. 2.1.3 настоящего Договора, не подлежит возврату Заказчику и остается в собственности Исполнителя в качестве штрафа за нарушение условий настоящего Договора.

Читайте так же:
Как рассчитать отпуск при неполном рабочем дне

2.3.2. Приостанавливать работу Сайта Исполнителя на время проведения профилактических работ.

2.3.3. Отказаться от выполнения Работ (не приступать к выполнению Работ), в частности, аннулировать (удалить) Заказ Заказчика с Сайта Исполнителя в случае, если обязательство Заказчика по оплате Работ (п. 4.2 настоящего Договора) не будет исполнено в течение 3 (трех) рабочих дней с момента формирования Заказа Заказчиком.

2.4. Исполнитель обязан:

2.4.1. Выполнить работы в соответствии с Условиями Заказа, согласованными Сторонами, и с надлежащим качеством и в сроки, согласованные при формировании Заказа в электронной форме на Сайте Исполнителя;

2.4.2. Передать результат Работ в согласованные при формировании Заказа в электронной форме на Сайте Исполнителя сроки и в согласованном месте указанному Заказчиком лицу/Заказчику;

2.4.3. Безвозмездно в течение десяти дней с момента получения соответствующего извещения (претензии) Заказчика исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшившее качество результата Работ.

3. Порядок передачи результата Работ Заказчику

3.1. Передача Заказчику результата Работ осуществляется в месте, согласованном Сторонами, с составлением в двух экземплярах Бланка Заказа (по одному экземпляру — для каждой из Сторон), подписываемого уполномоченными представителями Сторон.

3.2. Приемка результата Работ Заказчиком производится по ассортименту, количеству, качеству упаковки и иным характеристикам. После приемки Работ Заказчиком или его уполномоченным представителем претензии по количеству, ассортименту и качеству результата Работ Исполнителем не принимаются.

3.3. Право собственности и все риски на результат Работ переходят от Исполнителя к Заказчику в согласованном Сторонами месте передачи Заказчику результата Работ с момента выполнения Заказчиком либо его уполномоченным представителем требований, указанных в п. 3.1 настоящего Договора (подписание Бланка Заказа).

3.4. В случае выполнения Заказчиком или его представителем требований, указанных в п. 3.1 настоящего Договора (подписание Бланка Заказа) условия настоящего Договора считаются согласованными и подтвержденными в полном объеме, а обязательства Исполнителя по передаче результата Работ считаются надлежащим образом выполненными в объеме, соответствующем данным, указанным в Бланке Заказа, независимо от соблюдения формы согласования Сторонами условий настоящего Договора, и независимо от соответствия условиям настоящего Договора процедуры согласования Условий Заказа.

4. Стоимость Работ, порядок и форма расчетов

4.1. Заказчик оплачивает Работы Исполнителю в соответствии с тарифами на Работы, которые указаны на Сайте Исполнителя.

4.2. Заказчик оплачивает Работы Исполнителю на условиях 100% (стопроцентной) предоплаты путем проведения платежа согласно Инструкции по внесению денежных средств, размещенной на Сайте Исполнителя в разделе «Способы оплаты заказа».

4.3. Производство Заказчиком оплаты Работ является подтверждением согласия Заказчика с положениями настоящего Договора, Условиями Заказа, а так же Правилами и Условиями использования Сайта Исполнителя и Инструкцией по заполнению формы Заказа.

5. Ответственность Сторон, ограничение ответственности

5.1. Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

5.2. Заказчик несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в Заказе, в том числе своих персональных данных.

5.3. Заказчик несет полную ответственность за содержание размещенного Заказа.

5.4. Исполнитель не несет ответственности за грамматические ошибки, опечатки, допущенные Заказчиком, за качество изображений, используемых для создания макета, а также за индивидуальное восприятие цвета.

5.5. Исполнитель не несет ответственности за особенности отображения цвета на мониторе/экране Заказчика (цветовая гамма результата Работ может отклоняться на несколько тонов от выбранного Заказчиком тона, цветовая гамма на бумажном носителе может не совпадать с цветовой гаммой, отображаемой на экране компьютера).

5.6. Исполнитель не несет ответственности за убытки, причиненные третьим лицам в результате изготовления печатной продукции по Заказу Заказчика.

5.7. В случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора Исполнитель имеет право без объяснения причин, и не вступая в переписку и переговоры с Заказчиком: не выполнять Заказ; удалять соответствующие Заказы; блокировать Личный кабинет Заказчика, при этом средства, внесенные (выплаченные) Заказчиком Исполнителю в счет оплаты Работ, Заказчику не возвращаются.

5.8. Заказчик гарантирует, что содержание размещаемого Заказа соответствует нормам действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормам законов об охране авторских и иных прав на объекты интеллектуальной собственности, о рекламе, законодательству об охране прав личности, религиозных и общественных убеждений, достоинства, а также нормам международного права.

5.9. Заказчик обязуется обеспечивать конфиденциальность присвоенных ему имени пользователя (логина) и пароля, а также информации, заполненной при прохождении процедуры регистрации.

5.10. Исполнитель не несет ответственности за убытки, причиненные Заказчику в результате: сбоев в работе программного обеспечения, вызванных какими-либо причинами, в том числе ошибками в программном обеспечении; неправомерных действий третьих лиц; компьютерных вирусов; отсутствия Интернет-соединения; проведения мероприятий государственными органами.

5.11. Все размещенные на Сайте Исполнителя изображения, формы документов, макеты, образцы, рисунки, фотографии и т.п. (далее – «Объекты») представлены исключительно с информационной целью. Использование указанных Объектов осуществляется Заказчиком по своему усмотрению и под ответственность Заказчика. Исполнитель не несет ответственности за любое неправомерное использование Объектов Заказчиком (путем размещения Заказа с включением в него Объектов).

Читайте так же:
Внуки наследники какой очереди по завещанию

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 1 (одного) месяца, любая сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и отказаться от исполнения своих обязательств.

7. Заключительные положения, порядок разрешения споров

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком Работ (п. 4.2 настоящего Договора) в соответствии с условиями настоящего Договора и действует до полного исполнения обязанностей каждой из Сторон.

7.2. Все споры между Сторонами подлежат разрешению путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров относительно настоящего Договора путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение суда общей юрисдикции по месту нахождения Исполнителя.

7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Супервэйв Групп»
Местонахождение: 193149, Россия, Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Красная Заря, д. 15.
Почтовый адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер. Пирогова, д. 8
ИНН 7838314569, ОГРН 1057810023952

Договор подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить переработку материалов Заказчика и изготовить из переработанного материала готовую продукцию: _______________ (указать наименование) (далее — продукция), а Заказчик обязуется принять продукцию и оплатить работы по переработке и изготовлению.

1.2. Требования Заказчика к продукции указаны в Задании Заказчика (Приложение N ___ к настоящему Договору).

1.3. Заказчик передает Подрядчику материалы на переработку на основании накладной ТОРГ-12. Доставка материалов осуществляется силами и за счет Заказчика.

1.4. Требования к качеству материала: _________________________.

1.5. Требования к качеству изготовленной продукции: ___________________.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору складывается из стоимости работ по переработке материала и изготовлению продукции и согласована Сторонами в Смете работ (Приложение N ___ к настоящему Договору).

2.2. Оплата производится в следующем порядке: _________________ в сроки: ____________ с момента получения Заказчиком документов, указанных в п. 2.3 настоящего Договора.

2.3. Основанием для оплаты являются оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику указанные документы в срок _______ с момента _______.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Не позднее ______ с момента получения задания Заказчика направить Заказчику на утверждение Смету и График работ.

3.1.2. Не позднее ______ с момента получения от Заказчика материалов приступить к выполнению работ по изготовлению продукции.

3.1.3. Изготовить продукцию в сроки, указанные в Графике работ (Приложение N __), и завершить изготовление продукции не позднее _______ с момента начала работ.

3.1.4. В случае поступления от Заказчика некачественного материала предупредить об этом Заказчика и в срок _____ дней с момента получения материала предоставить доказательства невозможности использования полученного материала.

3.1.5. В срок _______ предупредить Заказчика о необходимости превышения указанной в Смете цены работы в связи с необходимостью проведения дополнительных работ.

3.1.6. В случае остатка неизрасходованной части материала вернуть ее Заказчику либо уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося неизрасходованного материала.

3.1.7. По завершении работ уведомить об этом Заказчика и согласовать с Заказчиком дату приема-передачи продукции.

3.1.8. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результата работ, передать продукцию по акту выполненных работ, а также передать Заказчику Отчет об израсходовании материалов (Приложение N __). Доставка изготовленной продукции осуществляется за счет Подрядчика.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Не позднее ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику задание Заказчика.

3.2.2. Не позднее ______ с момента получения от Подрядчика Сметы и Графика работ утвердить указанные документы и направить Подрядчику или предоставить мотивированные возражения по существу.

3.2.3. Не позднее ______ с момента утверждения Сторонами Сметы и Графика работ предоставить Подрядчику материалы по накладной ТОРГ-12.

3.2.4. В случае получения уведомления Подрядчика в порядке п. 3.1.4 настоящего Договора предоставить Подрядчику материал качества, соответствующего условиям настоящего Договора.

3.2.5. Оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

3.2.6. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результата работ, принять готовую продукцию по акту выполненных работ, проверить качество изготовленной продукции, отметить в акте количество единиц проверенной продукции; в случае обнаружения недостатков отметить в акте характер недостатков, порядок и сроки их устранения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере _______ руб. за каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения Заказчиком срока принятия продукции Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере _______ руб.

4.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты стоимости работы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5. РИСКИ

5.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения материала, переданного Заказчиком для изготовления продукции, несет Подрядчик с момента получения указанных материалов и оборудования по накладной ТОРГ-12.

Читайте так же:
Кто работает замдиректором фирмы

5.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

6.2.1. По письменному соглашению Сторон.

6.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Перечень информации, составляющей коммерческую тайну: _______________________.

7.2. Порядок и условия ограничения доступа к информации, составляющей коммерческую тайну: _______________________.

7.3. Порядок обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну: _______________________.

7.4. Контроль за соблюдением порядка, установленного п. п. 7.2 и 7.3 настоящего Договора, возлагается на ____________ и состоит в осуществлении следующих действий: _______________________.

7.5. Перечень лиц, имеющих доступ к информации, составляющей коммерческую тайну: _______________________.

7.6. Стороны обязуются нанести на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включить в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации (для юридических лиц — полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей — фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров.

8.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают дело в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Изменения настоящего Договора оформляются в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

9.2. Уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

9.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Договор на предоставление типографских услуг

___________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ___________________ действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ТИПОГРАФИЯ АЙКОЛОРИТ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Ковалёвой Екатерины Евгеньевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, работы, указанные в п. 1.2 и 1.3 настоящего Договора, и передать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в объеме и порядке, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить работы по тиражированию (изготовлению копий) представленного Заказчиком оригинал-макета, содержащего информационный материал, в соответствии с требованиями, указанными в п. 1.3 настоящего Договора. Указанные в настоящем пункте работы по тиражированию далее по тексту именуются «Работы».

1.3. К способу выполнения и результату Работ предъявляются следующие требования:

  • техническое средство, используемое для выполнения Работ: цифровая печать; RIZO ризограф
  • цвет печати: полноцветный; черно-белый
  • испльзуемая бумага: обложка- , внутренний блок – гр

1.4. Подрядчик выполняет Работы из своих материалов, на своем оборудовании, собственными либо привлеченными силами и средствами.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ СТОРОН

2.1. Стоимость услуг Исполнитель определяется Сторонами в каждом отдельном заказе на выполнение Работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Оплата Работ по настоящему Договору производится на условии 100 % предоплаты путем перечисления Заказчиком в безналичном порядке соответствующей денежной суммы с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика либо путем совершения Сторонами наличных денежных расчетов с соблюдением требований, предъявляемых к таким расчетам действующим законодательством РФ. Оплата производится Заказчиком только после выставления счета на предоплату, подтверждающего принятие заказа Исполнителем.

2.3. Датой осуществления Заказчиком соответствующего платежа по настоящему Договору считается день поступления денежных средств в соответствующем размере на расчетный счет или в кассу Подрядчика.

3. СРОКИ, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Работы по настоящему Договору должны быть выполнены Исполнителем в течение 8(восьми) рабочих дней с даты осуществления Заказчиком платежа, предусмотренного п. 2.1 настоящего Договора, при условии предоставления Заказчиком оригинал-макета в порядке, предусмотренном п. 3.2 настоящего Договора.

3.2. Заказчик обязан предоставить Исполнителю оригинал-макет, подлежащий тиражированию. Факт передачи оригинал-макета Исполнителю удостоверяется подписями уполномоченных представителей каждой из Сторон на оригинал-макете. При этом уполномоченным представителем каждой из Сторон на оригинал-макете должна быть также проставлена дата передачи оригинал-макета Подрядчику.

3.3. Исполнитель вправе не приступать к выполнению Работ, в том числе после передачи Заказчиком оригинал-макета, до осуществления Заказчиком платежа, предусмотренного п. 2.1 настоящего Договора.

3.4. Исполнитель уведомляет Заказчика о завершении Работ посредством почтовой связи, телефонограммы, электронной почты или при помощи иных средств связи.

3.5. Приемка результата Работ по настоящему Договору удостоверяется Сторонами путем подписания ими акта сдачи-приемки результата Работ. При наличии у Заказчика претензий к качеству выполнения Работ, Сторонами в Акте сдачи-приемки делаются соответствующие отметки о порядке и сроках их устранения. Все недостатки выполненных Работ, допущенные по вине Исполнителя, устраняются последним за свой счет.

Читайте так же:
Компенсация вкладов Сбербанка до 1991 года

3.6. Во всех случаях, когда Исполнитель лишен возможности исполнять свои обязательства по настоящему Договору в результате неисполнения Заказчиком встречных обязательств, возложенных на него настоящим Договором, соответствующие сроки, предусмотренные настоящим Договором, продлеваются на срок, в течение которого имела место задержка (просрочка) со стороны Заказчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Заказчик гарантирует, что имеет все предусмотренные действующим законодательством РФ права, необходимые для заключения настоящего Договора, а также полностью принимает на себя риски ответственности, связанные с тиражированием оригинал-макета и распространением информации, которая содержится в переданном Исполнителю оригинал-макете.

4.3. Исполнитель не несет ответственности за нарушение прав третьих лиц, вызванное тиражированием оригинал-макета, а равно за убытки и (или) вред и (или) ущерб, причиненные таким нарушением, если в результате тиражирования, в том числе:

  • нарушаются личные неимущественные и (или) имущественные права третьих лиц в отношении содержащейся в оригинал-макете информации, если данная информация (полностью или ее часть) относится к результатам интеллектуальной деятельности и (или) иным приравненным к ним объектам, которые охраняются в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности;
  • нарушаются права обладателя (обладателей) содержащейся в оригинал-макете информации, если указанная информация является конфиденциальной, то есть доступ к ней ограничен в соответствии с законодательством РФ;
  • происходит посягательство на принадлежащие гражданину и (или) организации нематериальные блага, в том числе достоинство личности, честь и доброе имя, деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) вне разумного контроля Сторон, возникших после заключения настоящего Договора. К таким обстоятельствам Стороны относят: пожар, наводнения, землетрясения и иные природные бедствия, военные действия, массовые беспорядки, отключение электроэнергии, акты органов власти, препятствующие исполнению настоящего Договора.

4.5. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы и представить для их подтверждения соответствующий документ компетентного государственного органа. При этом срок исполнения обязательств Сторон по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать указанные обстоятельства Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы другую Сторону, теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства..

4.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения возникших между Сторонами и связанных с исполнением настоящего Договора споров и разногласий путем переговоров указанные споры и разногласия передаются на разрешение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств, вытекающих из настоящего Договора, в полном объеме.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

5.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика при исполнении Исполнителем своих обязательств, Исполнитель вправе удержать сумму за фактически выполненные им Работы. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Исполнителя при исполнении Заказчиком своих обязательств, Исполнитель обязан возвратить Заказчику полученную по настоящему Договору сумму, равную стоимости не предоставленных услуг.

5.4. После подписания Договора все предшествующие переговоры и переписка Сторон, касающиеся настоящего Договора, утрачивают юридическую силу.

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства РФ.

5.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН Заказчик: Исполнитель:

ООО «ТИПОГРАФИЯ АЙКОЛОРИТ» 127299 г. Москва, улица Клары Цеткин д.18, корп. 3, этаж 1, помещение XII, комната 30 ОГРН 1197746223894 ИНН 7743296978 КПП 774301001 Р/с: 40702810238000176169 Московский банк Сбербанка России ОАО, г.Москва к/с 30101810400000000225 БИК 044525225

От Заказчика: От Исполнителя: .________________________ Лярский А.Е. ______________________

Приложение № ___ от «___» ___________ 20___ г.

к Договору № _________/___ от «___» ____________ 20___ г.

Техническое задание

  1. Исполнитель изготавливает для Заказчика следующую Продукцию:

Количество, шт.

Стоимость за экз. без НДС.

Общая стоимость работ по изготовлению продукции составляет _________ (_________________) рублей ________ копеек, в т.ч. НДС – ___________ (_______________) рублей _______ копейки.

Срок выполнения и сдачи работ не позднее ______________________ Исполнитель: Заказчик: генеральный директор _______________________ ООО «ТИПОГРАФИЯ АЙКОЛОРИТ» _______________________ ____________/Лярский А.Е./ ____________ /__________/

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector